Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné a záručné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzťah
medzi spoločnosťou Solar Concepts s. r. o. (ďalej len „Zhotoviteľ“) a jeho zákazníkmi (ďalej len
„Objednávateľ“) v súvislosti s dodávkou a inštaláciou fotovoltických systémov.
1.2 Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo uzavretej medzi Zhotoviteľom a
Objednávateľom (ďalej len „Zmluva“).
1.3 Uzatvorením Zmluvy Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s Podmienkami a súhlasí s
nimi.

2. VYHOTOVENIE DIELA

2.1 Zhotoviteľ vyhotovuje dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo a má právo na realizáciu
prostredníctvom subdodávateľov.
2.2 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za dielo až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi a za
činnosť subdodávateľov, akoby plnil sám.
2.3 Súčasťou diela je dodanie kompletných dokumentov vrátane skúšobných správ, revíznych
správ a vyhlásení o zhode.
2.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné normy a právne predpisy SR pri realizácii diela.

3. ČAS REALIZÁCIE DIELA

3.1 Zhotoviteľ je povinný dokončiť dielo v lehote uvedenej v Zmluve.
3.2 Ak dôjde k omeškaniu z dôvodu nesplnenia súčinnosti zo strany Objednávateľa alebo
administratívnych prekážok (napr. oneskorenie povolení), lehota sa adekvátne predlžuje.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena diela je pevná a zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa.
4.2 Platba prebieha v dvoch splátkach: 60 % pri podpise Zmluvy a 40 % po odovzdaní diela.
4.3 V prípade omeškania platby je Zhotoviteľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

5.1 Dielo je odovzdané podpísaním preberacieho protokolu Objednávateľom.
5.2 Ak sú zistené vady, Zhotoviteľ ich odstráni v dohodnutom termíne.

6. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

6.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku na stavebné práce a inštaláciu v trvaní 24 mesiacov.
6.2 Na jednotlivé komponenty sa vzťahujú záruky stanovené výrobcom:- Fotovoltické panely: 10-25 rokov na funkčnosť, 25-30 rokov na výkon podľa typu- Meniče: 5-10 rokov podľa typu- Batérie: 5-10 rokov podľa typu- Nosná konštrukcia: 5-12 rokov podľa typu- Optimalizéry: 10-25 rokov podľa typu- Ostatné komponenty: 2 roky
6.3 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou obsluhou, zásahom tretej strany alebo
nepriaznivými vonkajšími faktormi.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania Zhotoviteľa o viac ako 60 dní.
7.2 Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade nezaplatenia splátky Objednávateľom.
7.3 V prípade odstúpenia si zmluvné strany vzájomne vysporiadajú všetky doterajšie plnenia.

8. ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na diele až do jeho odovzdania.
8.2 Po odovzdaní diela prechádza zodpovednosť na Objednávateľa.

9. SANKCIE

9.1 V prípade omeškania dokončenia diela o viac ako 30 dní je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z hodnoty nedodaného plnenia za každý deň omeškania.
9.2 Pri omeškaní úhrady faktúry je Objednávateľ povinný uhradiť úrok z omeškania 0,05 % denne.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
10.2 Všetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešené prednostne dohodou, v opačnom prípade
súdmi Slovenskej republiky.